1、工程师否定了该索赔要求，理由是，填方的取土作为承包商的施工方案，它因受到气候条件的影响而改变，不能提出索赔要求。在本案例中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包商也不能因为另外取土而提出索赔要求。因为： （1）合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责。
2、这个要求工程是应该支持，属于业主的责任。但如果属于已建工程未按照合同要求保护不当造成的损失，就要施工单位承担。2）施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
3、这些在1999年新版“施工合同条件”（新红皮书）：工程设备与设计—建造合同条件”（新黄皮书）、“ epc交钥匙项目合同条件”（银皮书）中，均统一正式采用DAB方式调解争端，同时还给出了“争端裁决协议书的通用条件”和“程序规则”等文件，具备了一定的可操作性。
4、索赔：事件1：业主提供的材料未到场，属于发包方的责任，可索赔工期、费用、利润。工期2天；费用：50*5+200*2=650元；事件2：砂浆搅拌机发生故障，属于施工方责任，不可索赔工期、费用。事件3：出现罕见特大暴雨造成工期延误，属于不可预见事件，只可索赔工期。
5、本案中存在郑凯与吴勇购房及房产处置的合同法律关系、房产所有权法律关系 郑凯与吴勇关于房产的协议无效，属以合法形式掩盖非法目的合同。能得到法院的支持。不动产的取得以登记为要件，现房产的登记人为吴勇，所有权人为吴勇。
1、技术资质要求：市政工程对技术水平和专业技能要求较高，因此，相关的技术资质也是必需的。这些技术资质包括企业内部的专业技术人才、技术设备和技术研发能力等。比如，对于道路工程，需要拥有道路设计、道路施工和道路养护等方面的技术人才和技术设备。安全资质要求：安全是市政工程的首要任务。
2、你好，做市政工程的资质如下：一 、市政公用工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。特级资质标准，企业资信能力：企业注册资本金3亿元以上。企业净资产6亿元以上。企业近三年上缴建筑业营业税均在5000万元以上。企业银行授信额度近三年均在5亿元以上。
3、至少要满足三级资质标准。企业资产 净资产1000万元以上。企业主要人员 （1）市政公用工程专业注册建造师不少于5人。（2）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有市政工程相关专业中级以上职称或市政公用工程注册建造师执业资格；市政工程相关专业中级以上职称人员不少于8人。
4、针对一级资质，其具体标准是企业在过去的五年内需至少承担过四项以上市政公共工程项目，合同金额需达到3000万元人民币以上。这些项目包括但不限于：市政道路、公路桥梁、隧道施工和城市广场建设，城市供水、排水管道或废水处理工程，城市燃气或供热设施，以及都市生活垃圾处理项目。
湖南水工程规划设计研究院有限公司的统一社会信用代码/注册号是91430000066389530J，企业法人单伟宏，目前企业处于开业状态。
该院技术实力强大，设备先进，提供一流的勘测设计产品和全方位服务，包括科研试验、技术咨询、工程监理、工程总承包、招标代理等，致力于以优质服务满足国内外客户的需求。
中南院好。根据查询相关资料显示：湖南省水利水电勘测设计研究总院（简称湖南省水电设计院）是湖南省水利厅管理的副厅级事业单位，是全国水利水电行业中专业门类齐、规模大的国家综合甲级勘测设计科研院所之一，列为全国工程勘测设计行业综合实力百强。
湖南南方水利水电勘测设计院有限公司，隶属湖南省水利水电科学研究院全资控股的科研设计企业，创建于2001年，专注于水利工程项目的规划、勘测、设计、咨询及水利科技推广。企业持有水利行业设计专业乙级、工程勘察岩土工程专业丙级资质。
机会和待遇都是领导给的，以上两点基本都解决不了，还指望院里能给你多大空间？创收主力部门，职员分工明确，工作氛围应该还算好吧，经常看见他们上班的时候吃水果。
工程的单位通常指的是物理量单位，比如长度单位可以是米（m）、英尺（ft）或者码（yd）等等，面积单位可以是平方米（m2），升高度单位可以是米（m）或英尺（ft），而体积单位通常是立方米（m3）或立方英尺（ft3）。
工程单位制是以米为长度单位，以千克为质量单位，以秒为时间单位的单位制，与国际单位没有区别。据了解由于历史的原因，世界各国一直通过有各种不同的单位体制，混乱复杂，而且不同行业采用的单位也不尽相同。
做工程的的工作单位是什么 从事建筑活动的是：建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位。
1、项目预算。前三类方法得到的价格数据均为估算数据，而非满足本项目要求的价格数据。在上述数据的基础上，还要根据项目投资预算要求，调整和确定本项目的价格目标，一般采用工程量清单或定额计价方法确定合同价格。
2、工程设计报价=（工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数+其他设计收费）*（1±浮动幅度值）工程勘察报价，按照招标文件要求的范围内容，根据上述文件规定报价。采办服务费：是按照业主招标文件规定的服务内容进行报价，一般为采办设备材料价值的1%-3%。
3、具体来说，不同类型的工程项目，其设计费用的取费标准可能会有所不同。例如，民用建筑工程设计费一般按照工程造价的5%-5%取费，工业建筑工程设计费一般按照工程造价的8%-5%取费，市政工程设计费一般按照工程造价的5%-4%取费，而园林景观工程设计费则一般按照工程造价的3%-6%取费。
4、设计费按投标人自身情况填报，设计费最终结算价=投标单价×经审计后的施工图纸建设面积；建安工程费按下浮比例进行填报：最终建安工程结算款=最终经评审确定的工程量清单控制价×（1-投标建安工程费下浮比例）暂列金按招标文件给定的暂列金额进行填报。
5、首先，设计人员的薪资以及设计团队的管理和维护费用都是EPC设计费的一部分。其次，设计所用的软件、设备等费用也是其中之一。还有一些其他的费用，如会议费用、差旅费等也都可能被计入EPC设计费用中。总体来说，这些费用相较于整个项目来说可能并不是很多，但在EPC项目中依然是重要的一部分。
